七、工程进度
           本工程进度乙方必须按项目部工程进度计划和指令，保质保量的完成，如因乙方未能按规定计划进行，甲方有权进行经济处罚。
        八、甲方责任和义务
        1、为满足工程施工需要，甲方向乙方提供住宿3间，配套设施完善，每间住宿不少于10人。
        2、乙方进场前甲方有义务对乙方进行入场教育，同时进行技术和安全交底工作，并作好交底记录、存档；乙方应将身份证复印件和民工花名单上交项目部。
        3、甲方应根据乙方提供的材料计划，经项目部审核后及时提供原材料，确保工程进度，砼到场后，乙方应积极主动配合，作好砼的浇筑工作。在施工中应节约原材料，现场内材料应注意回收利用，特别是漏浆和施工中散的砼，如遇特殊情况，应积极组织人员进行处理，反对浪费。
        4、甲方应根据合同中第四条约定，按时支付乙方的工程进度款，乙方收到工程进度款后，及时支付民工工资，稳定职工情绪，不得它用；如因工资支付不及时，影响工程进度、质量和安全，甲方有权拒付工程进度款，或终止合同，并追求其法律责任。
        九、 乙方的权力和义务
            1、乙方班组进场应对本班组人员传达和宣传甲方的施工任务、工程质量标准，现场管理和安全管理等各项规章制度及要求，并对本工程中施工的砼质量和人员施工中的安全全面负责。
        2、本班组人员作好作业前教育，加强质量管理，遵章守法，禁止违章作业，爱惜公共财物，教育职工必须付出甲方的统一管理。
        3、合同签订后，乙方应积极组织作业人员、机具设备和工具用具，应作好进场前的准备工作。机具设备、工具用具、灯具、线缆由本班组自行采购，甲方不承担任何费用。施工期间乙方应有充足的施工人员，不得影响工程进度，如因人员不足影响工期，甲方有权进行处罚或终止合同。
        4、乙方在每次浇筑砼完成后应对现场工作区域内进行清理，该回收的材料应回收利用，不得浪费，特别是在木工拆架。模板拆除后全面清理，做到安全生产，文明施工。含安全水平防护上的建渣清理，立网的清洗更换。
        5、乙方进场人员必须正确佩戴好安全帽，高空作业在2m以上必须同时系好安全带，手持电动工具应戴好绝缘手套；生活区内必须服从统一管理，不得在住宿内酗酒、打牌、喧哗，男女不得混住。
            6、进场的工人必须身体健康，年满55周岁以上者，禁止进入施工现场。同时如有高血压、冠心病、癫痫病等，严禁进入施工现场。
        十、 安全文明施工
        进入施工现场应按规定要求正确戴好安全帽，衣着整洁，不得赤脚穿拖鞋上班和酒后作业。场内注意文明语言，加强各班组之间的沟通、协调，严禁打架斗殴，一经发现，甲方将进行严处，并进行经济处罚。
        施工区域内下班后应进行卫生清理，机具、用具堆放整齐，生活区域内特别是住宿内卫生应经常打扫，保持整洁，物品堆放整齐。
        积水坑、洞口、临边和架体上严禁堆放物品，危及安全，施工现场的安全防护未经甲方许可，严禁拆除，已经发行必须严处。
           4、随时接受项目部的检查，对查出的安全和文明施工隐患及时进行整改，对本班组在现场施工的人员加强安全巡查，如危及安全文明施工上的要求，及时提醒警告，如经甲方发现，将进行处罚。
        十一、人员和财产损害的责任承担
           1、乙方在施工现场中应负责和保障，避免甲方在施工全过程所引发对任何人员的伤害或死亡事故责任和按照任何法令、法规惯例而产生的任何费用，责任、损失、索赔、仲裁、诉讼或执行，除非是甲方过错或甲方责任。乙方必须全数赔偿因不履行本款的约定而导致甲方所受的损失。
           2、单次医疗费用在2万元以下，由乙方自行全额承担。如因甲方原因造成，由甲方负责承担。若偶发事件超出2万元，其余超出部分甲方承担60％，乙方承担40％。
        十二、工程保险
           在施工前，由甲方负责购买所需保险、费用等。
        十三、 本合同一式四份，合同签订后，该协议具有同等法律效力，如因履行本合同发生争议，双方协商解决，协商未成，提交总包单位所在地合同仲裁委员会或当地法院仲裁。
        十四、 本分包合同工程完毕30日内，劳务班组承包人应到发包人财务部核对账目，否则视为款已结清。
        十五、如劳务发包人未按合同约定支付合同价款，款过约定15日期限，劳务班组承包人应以书面形式通知发包人
             甲方：                                               乙方：
       
             工程负责人：                                         承包负责人：
         
                 年   月   日                                    年   月   日