导航: >> 文档应用>> 合同范本>>正文

污水处理厂工程施工合同

  
评论: 更新日期:2015年11月18日

        十四、设计变更:
        1.乙方不得对原设计自行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接与间接损失,由乙方承担,延误的工期不予顺延。
        2.费用计算:按清单子目相应项目另加违约金。
        十五、工程验收:
        1.甲方初验:
        (1)乙方认为工程具备验收条件时,应提前3天书面通知甲方对工程进行初验。
        (2)甲方根据图纸、本合同约定的质量标准、承包内容和设计变更的内容,对工程的质量、数量、内容进行初步验收。
        (3)乙方对甲方在初步验收时提出的有关工程质量和工程数量方面的问题,应在本合同第一条约定的工期内完成整改和增补,并通知甲方进行复验。
        (4)乙方向甲方申请初步验收时,应向甲方提交工程的有关施工图纸、竣工图纸、文件等技术资料,甲方初验包括对资料的验收。
        2.竣工验收:
        (1)乙方应在本合同第一条约定的工期内,使全部工程达到本合同第六条约定的质量标准,并完成竣工验收;凡完成竣工验收的时间迟于本合同第一条约定的工期为工程延误,工期延误的由乙方按本合同第十七条第2款第(2)项承担违约责任。
        (2)当具备竣工验收条件时甲方应及时组织相关部门进行竣工验收,不能无故拖延验收时间。
        十六、保修:
         甲乙双方签署建筑工程质量保修书作为本合同附件三,甲方按保修书规定享受权利,乙方按保修书规定履行义务。
        十七、违约责任:
        1.甲方违约责任:
        (1)因甲方原因导致乙方窝工损失,并有甲乙双方共同签署的窝工确认书的,该窝工损失由甲方向乙方赔偿。
        (2)甲方若不能按本合同第四条的规定给付合同价款的,乙方应给甲方10天的宽限期,在宽限期内,甲方仍不能给付,自宽限期满,由甲方按中国人民银行同期贷款利率向乙方赔偿欠款的利息。乙方不得以甲方延期给付合同价款而要求顺延工期。
        2.乙方违约责任:
        (1)乙方与甲方相关人员应保持正常、健康的工作关系,乙方不得向甲方的有关人员进行行贿和变相行贿,如有发生,乙方应承担工程款总额的20%的违约金,情况严重,甲方有权终止本合同。
        (2)非甲方原因导致工人浪工连续俩天不能按施工计划完工的,每延误一天乙方按10000元承担违约金,若工期延误达5天时,甲方有权单方终止本合同,乙方除全额返还甲方已支付的款项外,还需另行向甲方支付按本合同第三条第1款规定的合同价款的5%计算的违约金;
        (3)因乙方原因延误开工5天,甲方有权不经催告单方解除合同。
        (4)因工程质量达不到本合同第六条约定的质量标准的,由乙方负责更换、修补或返工,直至达到该标准;因更换、修补、返工导致工期延误的,由乙方按本合同第十七条第2款第(2)项承担违约责任,因更换、修补、返工等所发生的费用由乙方承担。
        (5)工程达不到本合同第六条约定的质量标准的,经更换、修补、返工也不可能达到或仍未能达到本合同第六条规定的质量标准,但甲方同意让步接受的,双方可协商降低本合同第三条第1、2款规定的合同价款,甲方按降低后的合同价款向乙方履行付款义务;若甲方不同意让步接受的,甲方有权终止本合同,乙方除全额返还甲方已支付的款项外,还需另行向甲方支付按本合同第三条第1款规定的合同价款的5%计算的违约金。
        (6)上述第2款第(2)项和第(5)项约定的违约金不足以弥补甲方损失或在上述约定外因乙方原因导致甲方其他损失的,由乙方另行赔偿。
        (7)甲方有权直接从应付合同价款中扣除乙方应支付的违约金。
        (8)本合同关于乙方违约责任的约定,不能排除因乙方弄虚作假、以次充好、欺瞒甲方和政府有关验收部门致使工程竣工验收通过后发生重大质量问题时乙方应承担的责任,如有发生,乙方应承担其法律责任。
        十八、保险:
        乙方负责为本合同项下工程和施工人员及第三人生命财产办理保险,支付保险费。
        十九、不可抗力:
        1.本合同约定的不可抗力指甲乙双方任何一方在签订本合同时不可预见的遭受影响的一方不能克服和不能避免的,并对本合同的履行产生影响的事件。
        2.甲乙双方在履行合同时,在不可抗力事件影响引起的延误期内将暂停履行。
        3.甲乙双方任何一方遭受不可抗力时应及时通知另一方,解释其需要提出发生不可抗力的理由,并且应在其后十五天内对该不可抗力事件的发生及其持续时间提供适当证明。
        4.若发生不可抗力,甲乙双方应就履行本合同或变更终止本合同达成协议。
        二十、争议解决:
        1.本合同规定的各项条款,甲乙双方应共同遵守。如在履行中发生争议,应本着友好协商的原则予以解决,如果对合同有关条款的理解发生争议,应根据合同的目的、交易习惯以及诚实信用原则,确定该条款的真实意思。
        2.凡有关本合同或执行本合同时发生的争议由双方协商解决,协商不成时任何一方均有权诉至法院,无论哪一方起诉,均由工程所在地法院管辖。
        二十一、合同变更与转让:
        1.本合同一经生效任何一方不得随意变更,但甲乙双方就变更达成书面协议的除外。
        2.甲乙双方任何一方发生合并、分立、改组、转让、出兑等变更的情况的,必须事先通知另一方,另一方有权决定是否终止本合同。
        3.未经甲方同意乙方不得擅自转让本合同。
        二十二、合同生效和终止
        本合同须经双方签字盖章后生效,自约定事项处理完毕之日终止。
        二十三、其它约定:
        1.工程竣工验收合格交付使用后,乙方应及时办理工程结算,甲方在收到乙方结算书后一个月内办理完工程结算。
        2.甲方任何员工的言论和书面文件在经甲方书面确认之前均不代表甲方;甲方的任何书面文件均需加盖甲方公章方为有效。
        3.合同一方因与对方员工发生的私人经济往来而产生的任何损失,由该方自行承担,合同另一方不承担任何责任。
        4.本合同有效期内,以及在其终止或期满后的任何时候,乙方不得向任何第三方披露在履行合同过程中所获得的甲方的任何经营信息。
        5.本合同未尽事宜,双方应友好协商,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
        6.合同附件:
        (1)分项工程及报价汇总表(乙方提供)
        (2)材料一览表(乙方提供)
        (3)建筑工程质量保修书
        (4)正规设计图纸
        本合同一式六份,甲、乙、丙三方各执两份,均具有同等法律效力。
       
       
       
       
        甲方:(盖章)无锡康霸环境设备有限公司                          
       
        法人代表
                                                                     
       
       
       
        乙方:(盖章)   
       
        法人代表
       
       
       
       
        丙方:(盖章) 建湖县城东污水处理厂  
       
        法人代表
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                                           签订时间:二〇〇九年九月   日
       
       

网友评论 more
创想安科网站简介会员服务广告服务业务合作提交需求会员中心在线投稿版权声明友情链接联系我们
Baidu
map